北京市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工合同管理辦法(試行)
發(fā) 文 號:京建法〔2008〕138號
發(fā)布單位:北京市建設(shè)委員會
發(fā)布日期:2008-03-16
實施日期:2008-05-01
第三十條 發(fā)包人按照施工合同約定支付工程價款的,承包人應(yīng)當(dāng)按照施工合同約定組織施工。承包人未按照施工合同約定組織施工的,發(fā)包人有權(quán)按照施工合同約定追究承包人責(zé)任。
發(fā)包人未按照施工合同約定支付相應(yīng)工程價款的,承包人有權(quán)按照施工合同約定程序停止施工。
第三十一條 對施工合同履行過程中發(fā)生工程變更及合同約定允許調(diào)整的內(nèi)容,發(fā)包人、承包人應(yīng)當(dāng)及時對工程變更事項或者合同約定允許調(diào)整的內(nèi)容如實記錄并履行書面確認(rèn)手續(xù)。履行書面確認(rèn)手續(xù)的人員,應(yīng)當(dāng)為發(fā)包人、承包人法定代表人或者其授權(quán)人員。
工程變更或者合同約定允許調(diào)整的內(nèi)容涉及工程價款調(diào)整的,發(fā)包人、承包人應(yīng)當(dāng)及時確認(rèn)相應(yīng)的工程變更價款。確認(rèn)的工程變更價款與工程進(jìn)度款同期支付。
第三十二條 發(fā)包人未按施工合同約定的時間和比例支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款或者結(jié)算價款的,應(yīng)當(dāng)與承包人協(xié)商達(dá)成延期支付協(xié)議并辦理具有強制執(zhí)行效力的公證文書。
第三十三條 在施工合同履行過程中發(fā)生爭議時,發(fā)包人、承包人應(yīng)當(dāng)在保證工程質(zhì)量和安全的前提下,自行協(xié)商解決;協(xié)商不成的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)施工合同約定的爭議解決方式,向仲裁機構(gòu)申請調(diào)解、仲裁或者向人民法院起訴。
第三十四條 發(fā)包人、承包人就同一工程另行訂立的施工合同與經(jīng)過備案的施工合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的,應(yīng)當(dāng)以備案的施工合同作為結(jié)算工程價款的根據(jù)。
第五章 合同的監(jiān)督管理
第三十五條 市建委建立施工合同管理信息系統(tǒng),建立施工合同備案、履行信息的使用、公示制度。
市和區(qū)縣建委通過施工合同管理信息系統(tǒng),實施施工合同監(jiān)督管理。
第三十六條 市和區(qū)縣建委按照“誰許可、誰備案、誰監(jiān)管”的原則,分別負(fù)責(zé)由其頒發(fā)施工許可證工程的施工合同備案及施工合同履行過程的監(jiān)督管理。
第三十七條 市和區(qū)縣建委建立施工合同監(jiān)督檢查制度和動態(tài)監(jiān)督管理制度。施工合同監(jiān)督檢查采取定期檢查、巡查和會同工商行政管理等部門聯(lián)合檢查的方式進(jìn)行。
市和區(qū)縣建委履行監(jiān)督檢查職責(zé)時,被檢單位應(yīng)當(dāng)如實提供與檢查事項有關(guān)的文件、資料,并對有關(guān)檢查事項涉及的問題做出解釋和說明。
第三十八條 市和區(qū)縣建委應(yīng)當(dāng)加強施工合同履行情況的監(jiān)督檢查。主要檢查:
(一)履行施工合同主體,有無轉(zhuǎn)包、違法分包、肢解發(fā)包等情況;
(二)是否再行訂立背離施工合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議;
(三)施工合同履行中的補充協(xié)議;
(四)施工合同變更、項目經(jīng)理變更、解除書面協(xié)議備案情況;
(五)工程價款的變更、確認(rèn)及支付情況;
(六)進(jìn)度(工期)的整體控制情況;
(七)材料、設(shè)備的供應(yīng)及采購情況;
(八)專業(yè)分包和勞務(wù)分包合同訂立情況;
(九)監(jiān)理工程師代表的職責(zé)履行及職務(wù)變更;
(十)現(xiàn)場安全措施及措施的實施情況;
(十一)施工合同履行數(shù)據(jù)報送情況;
(十二)其他應(yīng)當(dāng)檢查的內(nèi)容。